В деле о взыскании неустойки по договору строительного подряда перед юристами компании стояла задача не допустить применение к клиенту необоснованных штрафных санкций за просрочку сдачи отдельных этапов работ.
Специалисты компании обратили внимание судов как на отсутствие материально-правовых оснований для взыскания неустойки (вина за просрочку в полном объеме лежала на заказчике; требование о взыскании неустойки за просрочку сдачи отдельных этапов работ выставлено заказчиком после его одностороннего отказа от исполнения договора до наступления срока окончания работ), так и на процессуальные прорехи в позиции истца (недоказанность стоимости отдельных этапов работ, на которую подлежала начислению неустойка). Такая тактика защиты позволила в полном объеме отклонить исковые требования, сумма которых составляла более 9,8 млн руб.
